Nachtragsmanagement bei geänderten und zusätzlichen Leistungen
Referent: Dr.-Ing. Hermann Kraft, ö. b. u. v. Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen, Jena
Veranstaltungsdaten
-
hat bereits stattgefunden
-
Seminar
vor Ort -
Termin
Freitag, 27. November 2009 (KW 48)
09:00 Uhr bis 16:30 Uhr -
Sachgebiet
Planung, Entwurf und Gestaltung -
Kennziffer
271109 M -
Fortbildungsstunden
8
Über den Inhalt der Veranstaltung
Allgemeines
- Situation im Bauwesen
- Rechte und Pflichten von AG und AN nach BGB und VOB im Zusammenhang mit Nachträgen
- Schlussfolgerung
Grundlagen für Nachtragsforderungen
- Kalkulatorische Grundlagen
- Erkennung und Dokumentation
Anspruchsgrundlagen von Nachträgen nach VOB/B
- Mengenänderung nach § 2 Nr. 3 VOB/B
- „Teilkündigung“ nach § 2 Nr. 4 VOB/B
- Leistungsänderung nach § 2 Nr. 5 VOB/B
- Zusatzleistung nach § 2 Nr. 6 VOB/B
- Pauschalpreisänderung nach § 2 Nr. 7 VOB/B
- Leistungen ohne Auftrag nach § 2 Nr. 8 VOB/B
- Planleistung nach § 2 Nr. 9 VOB/B
- Behinderungssachverhalte / Schadenersatz nach § 6 Nr. 6 VOB/B
Sinnvoller Aufbau von Nachträgen
- Nachtrags-Anschreiben mit Nachtragsbegründung
- Nennen der Anspruchgrundlage des Nachtrages
- Nachtrags-LV
- Nachtragskalkulation
- Nachtragsangebot rechtzeitig stellen und einreichen
Vorraussetzungen für NA-Management auf AG-Seite
- Projektorganisation
- Vertrag
- Urkalkulation
- Dokumentation
Prüfung von Nachträgen
- Eingangsprüfung
- Technische Prüfung
- Vertragliche Prüfung
- Preisliche Prüfung
- Prüfbericht
- Nachtragsverhandlung
- Beauftragung
Bauverzögerung
- SOLL-Bauablauf
- IST-Bauablauf
- Modifizierter SOLL-Bauablauf
- Behinderungsanzeigen
- Mehrvergütungsanspruch